劳务承包合同范本,劳务承包协议（参考）

　　劳务承包协议

　　发包方（甲方）：

　　法定代表人：

　　注册地址：

　　项目联系人：【】 手机：【】 邮箱：【】

　　承包方（乙方）：

　　法定代表人：

　　注册地址：

　　项目联系人：【】 手机：【】 邮箱：【】

　　劳务资质证书编号：【】、安全生产许可证编号：【】

　　鉴于：

1. 甲方已与【总包方/建设单位】签订《【】建设工程施工合同》，需将纯劳务作业依法分包；
2. 乙方具备“施工劳务不分等级”资质及有效的《安全生产许可证》，同意就本工程向甲方提供纯劳务作业； 双方根据《民法典》《建筑法》《保障农民工工资支付条例》等法律法规，在平等、自愿、公平及诚实信用基础上，就纯劳务分包事项协商一致，签订本协议，共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1.1 工程名称：【】

　　1.2 工程地点：【】

　　1.3 建设单位：【】

　　1.4 总包单位：【】

　　1.5 工程内容：【】（以甲方提供的施工图纸、技术交底为准）

　　 1.6 承包范围（纯劳务）：乙方仅提供人工及辅助人工工具，完成以下劳务作业，不含任何主材、大型机械、技术管理： 钢筋绑扎 模板安装（不含模板、木方、钢管、扣件） 砌筑人工 抹灰人工 脚手架搭拆人工（不含架料） 水电安装人工（不含主材、设备） 其他纯人工：【】

　　1.7 承包方式：固定综合单价（含3%增值税）包干，工程量按实结算。

　　二、合同工期

　　2.1 计划开工日期：【】年【】月【】日（以甲方书面进场通知为准）

　　2.2 计划竣工日期：【】年【】月【】日

　　2.3 总日历天数：【】天

　　2.4 工期顺延：因甲方原因、不可抗力、政府疫情管控导致全面停工，经甲方现场代表书面确认后，工期相应顺延，费用仅计取人工窝工费，按【】元/工日×实际窝工工日计算，不计利润、管理费。

　　三、合同价款与结算

　　3.1 暂定合同价（含3%增值税）：人民币【】元（大写：【】）。

　　 3.2 综合单价：详见附件《纯劳务综合单价表》，该单价为全费用含税单价，已包含人工、辅助人工工具、管理费、利润、社保、税金、保险、文明施工、疫情防控、夜间施工、二次搬运等一切费用，除本协议约定可调整外，结算时不做任何调整。

　　3.3 价格调整：无。人工、市场波动、政策变化等均不调整。

　　3.4 支付节点与比例： （1）预付款：无； （2）进度款：乙方每月20日前报送上月16日至本月15日已完合格工程量，甲方7日内完成审核，并于审核次月15日前支付已完工程量价款的%（扣除甲方已代发农民工工资部分）； （3）结算款：工程全部完工、经验收合格且竣工资料移交完毕后30日内，双方完成最终结算，甲方支付至结算总价的%； （4）质保金：无。纯劳务作业不适用《建设工程质量保证金管理办法》，甲方不得扣留质保金； （5）农民工工资代发：甲方每次支付进度款前，通过农民工工资专用账户直接代发乙方作业人员工资，代发金额等额冲抵当期应付乙方劳务款，不得双倍扣除。

　　3.5 发票要求：乙方须在每次请款前向甲方开具3%增值税专用发票，发票备注栏须注明“项目名称+纯劳务费”，否则甲方有权拒绝付款且不承担逾期责任。

　　四、农民工工资专用账户与实名制

　　4.1 专户设立：甲方在工程所在地开设农民工工资专用账户，乙方进场前须向甲方提供《农民工花名册》《劳动合同》《考勤表》《工资表》，并授权甲方通过专户直接代发工资。

　　4.2 实名制管理：乙方须使用住建部门实名制系统，对所有进场人员实名登记、人脸识别、考勤；未登记人员不得进入施工现场。

　　4.3 欠薪责任：因乙方未如实报送人员信息、虚报工资额导致欠薪，乙方承担全部法律责任；农民工个人可依据《保障农民工工资支付条例》第10条直接起诉甲方或总包单位，甲方支付后有权向乙方全额追偿。

　　五、双方权利义务

　　5.1 甲方义务 （1）提供施工图纸【】套、技术交底、坐标点、水准点； （2）办理施工许可证等法定手续，承担费用； （3）提供主材、大型机械、水电源接口（水电费由甲方承担）； （4）按约定通过专户代发工资，不得以工程款未结算为由拖欠； （5）甲方现场代表：【】，职权：工程量确认、工期签证、安全文明检查。

　　5.2 乙方义务 （1）仅具备“施工劳务不分等级”资质，不得承担任何专业工程、材料采购、大型机械租赁； （2）自行配备辅助人工工具（如扳手、锤子、灰刀、安全带），并保证安全合格； （3）所有作业人员须与乙方签订书面劳动合同，乙方依法缴纳工伤保险，甲方不承担任何用人单位责任； （4）乙方现场负责人：【】，必须常驻现场，每月不少于天； （5）乙方不得转包、违法分包纯劳务作业，否则甲方有权解除合同并要求乙方退还已收全部款项。

　　六、质量与验收

　　6.1 质量标准：符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）等现行规范“合格”标准。

　　6.2 过程验收：乙方每道工序完工后自检，报甲方、监理验收；因乙方原因返工的，仅计取返工人工费，不计材料、机械、管理费。

　　6.3 保修：纯劳务作业不设保修金，但乙方应在竣工验收后【】年内对因人工质量缺陷免费返修，否则甲方可委托第三方维修，维修人工费加%管理费后向乙方追偿。

　　七、安全文明施工

　　7.1 安全目标：零死亡、零重伤。

　　7.2 乙方须配备专职安全员【】名，每日班前安全教育；发生安全事故，乙方承担全部经济及法律责任，甲方不承担任何赔偿。

　　7.3 文明施工：乙方须遵守甲方现场CI、扬尘治理、垃圾分类要求；被政府通报，乙方承担全部罚款。

　　八、变更与签证

　　8.1 设计变更：甲方书面通知，乙方仅计取变更部分人工费，按附件单价执行；无单价时双方协商，不计材料、机械、管理费。

　　8.2 现场签证：乙方应在事件发生后3日内提交《现场签证单》，逾期视为放弃。

　　九、不可抗力

　　9.1 不可抗力持续超过【】日，任何一方可解除合同，双方按已完合格人工工程量结算，互不承担违约金、利润、管理费。

　　十、保险

　　10.1 乙方须为所有作业人员办理工伤保险或意外伤害险（保额≥人民币万元/人），并注明甲方为共同被保险人。

　　十一、违约责任

　　11.1 甲方逾期付款：每逾期一日，按逾期金额的【0.5】‰支付违约金；逾期超过【】日，乙方可停工，甲方仅赔偿实际窝工人工费。

　　11.2 乙方逾期完工：每逾期一日，按合同总价的【0.5】‰支付违约金；逾期超过【】日，甲方有权解除合同，乙方应退还已收全部款项，并赔偿甲方因此产生的实际损失（不含预期利润）。

　　11.3 任何一方违约导致诉讼，违约方应承担守约方合理律师费、诉讼费，但总额不超过合同总价的%。

　　十二、合同解除

　　12.1 甲方解除权：乙方逾期完工超过【】日、质量不合格且拒绝返工、擅自转包、发生重大安全事故、恶意欠薪群体性事件，甲方有权解除合同，乙方应退还已收全部款项，赔偿范围以甲方实际损失为限，不含预期利润。

　　12.2 乙方解除权：甲方逾期支付进度款超过【】日且经书面催告后7日内仍未支付，乙方有权解除合同，甲方应在7日内一次性支付乙方已完合格人工工程价款及实际退场费用（不含预期利润）。

　　十三、争议解决

　　13.1 双方应友好协商；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　13.2 农民工个人依据《保障农民工工资支付条例》直接起诉甲方或总包单位的，本合同不得限制；甲方支付后有权向乙方全额追偿。

　　十四、合同生效与份数

　　 14.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　 14.2 本合同一式【肆】份，甲方执【叁】份，乙方执【壹】份。

　　 14.3 附件： 附件1：乙方营业执照、劳务资质、安许证复印件

　　（以下无正文）

　　甲方（盖章）：

　　法定代表人/授权代表（签字）：

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人/授权代表（签字）：

　　签署日期：

　　特别提示：本头条号合同、协议、资料等仅供参考学习使用，使用时请务必根据自身实际情况进行修改调整，切不可直接套用，以免引发不必要的法律风险。并且，参考模板不构成任何法律意见及建议，请斟酌谨慎参考使用，使用相关责任由使用者自行承担。